该【2024建筑装饰工程施工合同 5 】是由【min】上传分享，文档一共【56】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【2024建筑装饰工程施工合同 5 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。2022建筑装饰工程施工合同建筑装饰工程施工合同范本 随着人们法律观念的日益增加,我们用到开云网址 kaiyun官方网合同的地方越来越多,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是我整理的建筑装饰工程施工合同范本,仅供参考,希望能够帮助到大家。建筑装饰工程施工合同范本1 发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程详细状况,双方达成如下协议。 第1条、工程概况 : : : : :本工程自年月日开工,于年月日竣工。 : (人民币大写): 第2条、甲方工作 ,向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 ,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 ,监理公司任命为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方份。 、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并担当相应费用。 ,负责到有关部门办理相应审批手续。 、消防、垃圾处理等工作,并担当相应费用。 第3条、乙方工作 ,拟定施工方案和进度安排,交甲方审定。 ,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参与竣工验收,编制工程结算。 ,妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。 ,不得随意折改原建筑物结构及各种设备管线。 ,负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。 第4条、关于工期的约定 ,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工实行的措施费用。 ,影响工期,工期顺延。 ,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。 、停水、停气及不行抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。 第5条、关于工程质量及验收的约定 、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。 、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应担当复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方担当,但工期也予顺延。 、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方担当,工期顺延。 ,其返工费用由乙方担当,工期不顺延。 ,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需刚好通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并担当乙方的看管费用和相关费用。 第6条、关于工程价款及结算的约定 : (1)固定价格。 (2)固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括内容。 (3)可调价格:根据国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。 ,甲方分次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。 - 拨款分次进行拨款%金额 ----------------------- ----------------------- ----------------------- - ,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在天内,结清尾款。 第7条、关于材料供应的约定 供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方担当。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。 的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止运用。若已运用,对工程造成的损失由乙方负责。 第8条、有关平安生产和防火的约定 ,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。 《建筑安装工程平安技术规程》、《建筑安装工人平安操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。 ,违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生平安或火灾事故,甲方应担当由此产生的一切经济损失。 、消防条例,导致发生平安或火灾事故,乙方应担当由此引发的一切经济损失。 第9条、嘉奖和违约责任 ,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的%支付滞纳金。 ,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方元,作为嘉奖。 ,全部或部分工程项目达到优良标准时,,甲方支付乙方元,作为嘉奖。 、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。 ,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并担当损失。 ,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并担当损失。 ,甲方提前运用或擅自动用,造成损失由甲方负责。 ,合同无法接着履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第10条、争议或纠纷处理 ,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。 、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。 第11条、其它约定 第12条、附则 ,应另订协开云网址 kaiyun官方网议。 ,双方各执一份。副本份,甲方执份,乙方执份。 。